前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇買賣房屋合同范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。
賣方
(以下簡稱甲方)
姓名:
__________________
(身份證號碼)______________________________
地址:________________________
聯(lián)系電話:________________________
姓名:
__________________
(身份證號碼)______________________________
地址:________________________
聯(lián)系電話:________________________
買方
(以下簡稱乙方)
姓名:__________________
(身份證號碼)______________________________
地址:__________________________
聯(lián)系電話:_______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條
房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于_________________________________________________
——位于第______層______戶,房屋結構為___________,房產(chǎn)證登記面積_______平方米,房屋所有權證編號:_______________________________________________.
第二條
價格:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣
元(大寫
拾
萬
仟
佰元整),(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由乙方負擔.
第三條
付款方式:
乙方于本合同簽訂當日內向甲方支付交首付款_______________萬元(大寫
拾
萬
仟
佰元整),余款_______________元(大寫
拾
萬
仟
佰元整)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付.
第四條
房屋交付期限:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方應于乙方交付完首付款當日內,將該房屋交付乙方用于自行裝修整頓.乙方完全付清余款當日內,甲方將房屋所有權交付給乙方.
第五條
乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金.
第六條
甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋及時交給乙方使用,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金.
注:
1、甲方如無故終止合同,甲方應向乙方退還首付款、及支付總房款20%的違約金.
2、乙方如無故終止合同,甲方應向乙方退還首付款同時,乙方支付總房款20%的違約金.裝修費用甲方不再退還.
第七條
關于產(chǎn)權過戶登記的約定:
甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù).甲、乙雙方在房屋買賣合同簽訂后七日內備齊所有辦理過戶的資料,向房屋交易行政主管部門申請辦理房屋買賣權屬過戶登記相關手續(xù),將房屋所有權證辦理至乙方名下.
由于甲方原因導致乙方逾期取得房屋所有權證的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期一日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過三十日,乙方有權解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù).
若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還首付款、裝修費用及支付總房款20%的違約金.
第八條
簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更.甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件.
房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔.由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關.
第九條
甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起______日內,將戶口遷出,逾期超過______日,乙方每日按已付款的_____%收取違約金.
第十條
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決.協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴.
第十一條
本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力.
第十二條
本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效.均具有同等法律效力.
甲方(簽名或蓋章)
乙方(簽名或蓋章)
簽訂日期:_________年______月_______日
私人買賣房屋合同范本2
出賣人(以下簡稱甲方):現(xiàn)住址:身份證號:
買受人(以下簡稱乙方):現(xiàn)住址:身份證號:
見證方:見證人:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
第一條
乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(以產(chǎn)權登記面積為準),產(chǎn)權證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限年月日至年月日止.
第二條
此房屋實際售價元整(¥元).此售價包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備.
第三條
甲方應在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復印件:
身份證、戶口??;
房屋所有權證和其他有關證件;
房屋共有人同意或委托出賣的證明;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件.
第四條
甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);
有產(chǎn)權爭議的房屋;
經(jīng)批準用或劃撥的建設用地范圍內的房屋;
經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權轉移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋;
市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋.
第五條
乙方應在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復印件:
身份證、戶口簿;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件.
第六條
上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責.分擔日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準.具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準.
第七條
稅費分擔
甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費.
第八條
定金
在年月日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分.
第九條
付款方式;
首付款:乙方提交材料時將首付款元人民幣支付給甲方
余款:過戶完成一次性付清.
注:過戶完成首付款和余款當日兌現(xiàn)
第十條
違約責任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人費后將余款退還甲方;
如甲方違約則見證人扣除費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金.
第十一條
交房日期:.
第十二條
備注:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單).此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力.
第十三條
在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟.
第十四條
本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議.本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力.
第十五條
本合同及其補充協(xié)議、家具清單內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力.
第十六條
本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份.
第十七條
此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力.
第十八條
本合同自三方簽字之日起生效.
第十九條
附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):
乙方(簽字):
見證人(簽字):
賣房人的主要義務包括:1、保證按合同約定移交房屋及產(chǎn)權;2、保證房屋產(chǎn)權合法及房屋質量合格。
買受人的主要義務是:按合同約定支付價款。
簽寫房屋買賣合同書的注意事項
一、房屋出賣人在簽寫合同書之前,主要審查賣受人的經(jīng)濟能力。買受人是國有法人組織時,出,全國公務員共同天地賣人要審查買受人是否持有政府批準買賣的文件。另外,在合同履行中,分期付款的房屋買賣人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,出賣人有權解除合同。
房屋買賣合同參考文本
房屋買賣合同
出賣人(以下稱甲方):某某某,住址。
買受人(以下稱乙方):某某某,住址。,全國公務員共同天地
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、乙方購買甲方座落在XX市X區(qū)X街X號的房屋X套(棟),建筑面積為XX平方米。
二、房屋的交易價格為XX元。
三、付款辦法與時間。
四、甲方保證于XX年X月X日前將房屋交付乙方使用。
五、稅費分擔。
六、違約責任。
1、乙方必須按期向甲方付款。如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房款XX%的違約金。
2、甲方必須按期將房屋交付乙方使用。否則,每逾期一天,應向乙方償付已收房款XX%的違約金。
七、本合同經(jīng)XX市公證處公證,公證后合同生效。公證費用由XX方承擔。
八、本合同一式X份,甲方、乙方、公證處、房產(chǎn)交易局各一份。
房屋買賣合同范本(1)賣方:__________(甲方)
身份證號:__________________
買房:__________(乙方)
身份證號:__________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 房屋概況
甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:甲方所售房屋位于________________,房屋占地面積約為______平方米,院子占地面積約為______平方米,房屋為___樓,一樓為___個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為______平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用
甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣______萬元整(¥______);
第三條 付款方式
簽訂合同之日一次性付清;
第四條 別約定
1、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽印):____________住址:_________________聯(lián)系電話:_____________
乙方(簽印):____________聯(lián)系電話:_____________
簽訂日期:___年___月___日
房屋買賣合同范本(2)甲方(賣方):____________乙方(買方):____________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權人 同意,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具置為:
東鄰:
西鄰:
南鄰:
北鄰:
登記長度為:______米、寬度為______米,面積共______平米。
二、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
三、、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_______________;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。
四、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權、使用權或其他產(chǎn)權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產(chǎn)權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產(chǎn)權轉移手續(xù),甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、 其它
1. 本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應的補充協(xié)議。
2. 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
3. 本協(xié)議電腦打印一式三份,各方各執(zhí)一份。
甲方(賣方):_______________身份證號:________________
住址:____________________電話:____________________
乙方(買方):_______________身份證號:________________
住址:____________________電話:____________________
房屋買賣,是指房屋所有權人將房屋所有權轉讓給房屋買受人,而買受人為此支付相應價款的行為。買賣房屋必須簽訂房屋買賣合同,并必須由買賣雙方到房屋所在地的房管機關辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)。這既是確立房屋買賣關系的必要程序和憑據(jù),也是日后處理房屋買賣糾紛的重要依據(jù)。,全國公務員共同天地
實踐中房屋買賣糾紛時有發(fā)生。房屋買賣糾紛涉及到產(chǎn)權、價款、原承租戶的利益等多種問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。那么,究竟哪些房屋買賣合同屬無效合同呢?歸納起來,主要有以下七種:
一、房地產(chǎn)分離出賣,合同無效。由于房屋是建筑在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋所有權通過買賣而轉讓時,該房屋占用范圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果賣方將房產(chǎn)和土地分別賣于不同的買方,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,買方可以提出這種買賣合同無效。二、產(chǎn)權未登記過戶,合同無效。房屋買賣合同的標的物所有權的轉移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過戶為標志,否則,房屋買賣合同不能生效,也就不能發(fā)生房屋所有權轉移的法律效果。即使房屋已實際交付也屬無效。故只要房屋沒有正式辦理登記過戶手續(xù),即使賣方已收取了房價款,并將房屋交付買方使用,當事人仍可提出合同無效的主張。,全國公務員共同天地
三、產(chǎn)權主體有問題,合同無效。出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權人。非所有權人出賣他人房屋的,其買賣行為無效。房屋的產(chǎn)權為數(shù)人共有的,必須征得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時,須提交共有人同意的證明書。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出賣共有房屋的,其買賣行為也無效。
四、侵犯優(yōu)先購買權,合同無效。房屋所有人出賣共有房屋時,在同等條件下,共有人有優(yōu)先購買權。房屋所有人出賣租出房屋時,須提前3個月通知承租人,在同等條件下,承租人有優(yōu)先購買權。所謂“同等條件”,主要是指房價同等,還包括房價交付期限、方式同等等。房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優(yōu)先購買權的,共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。
五、單位違反規(guī)定購房,合同無效。機關團體、部隊、企業(yè)事業(yè)單位不得購買或變相購買城市私有房屋。如因特殊需要必須購買,須經(jīng)縣以上人民政府批準。單位違反規(guī)定,購買私房的,該買賣關系無效。有的單位以個人名義購買私房,產(chǎn)權也登記在個人名下,但實際上是單位出資,作為單位的固定資產(chǎn)用于生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公或用作集體宿舍等,這種情況屬于單位變相購買私房,該買賣關系無效。凡國家或企業(yè)事業(yè)單位補貼,廉價購買或建造的城市私有房屋,需要出賣時,只準賣給原補貼單位或房管機關,否則也無效。
今年年初以來,浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院東錢湖法庭受理的房屋買賣案件數(shù)量激增,而案件訟爭的房屋絕大部分都是位于轄區(qū)內的下應、東錢湖等地的拆遷安置房,這類“賣房人變卦,買房人起訴”案件的激增,其主要原因可歸于近兩年來市場房價的飛漲,也可以說是近兩年來寧波房市非理性所留下的“后遺癥”。與普通的房屋買賣糾紛不同的是,這些拆遷安置房在進行交易時尚未領取權屬證書,土地使用權性質也有特殊性,在審判實踐中也存有一定的誤區(qū),觀點紛呈,做法不一。
一、據(jù)以的案例:
案例一,2003年9月8日,原告樓某與被告應某簽訂《賣房協(xié)議》一份,約定被告將其即將交付的拆遷安置房一套賣給原告,房屋面積77.63平方米,總價款22.5萬元。協(xié)議簽訂后,原告按約支付了定金和預付款,被告于同年11月8日將房屋交付原告并由后者入住。2004年4月初,被告領取房產(chǎn)證和土地證后卻拒絕履行協(xié)議,至今未辦理過戶手續(xù)。原告要求被告繼續(xù)履行協(xié)議,協(xié)助原告辦理房屋過戶手續(xù)。庭審時,被告以雙方簽訂協(xié)議時,轉讓的房屋尚未交付,也沒有領取任何權屬證書,原、被告之間這一買賣行為違反了《城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條第六項“未依法登記領取權屬證書的房地產(chǎn)不得轉讓”這一強制性規(guī)定,要求確認雙方買賣協(xié)議無效。
案例二,原告陳某與被告汪某房屋買賣糾紛。與案例一情況相同,被告在雙方簽訂協(xié)議并收取原告預付款,原告也入住的情況下,卻拒絕履行協(xié)議,辦理房屋過戶手續(xù),被告以該房屋為夫妻共同財產(chǎn),被告未經(jīng)共有權人同意擅自處分共有財產(chǎn)的行為無效,要求駁回原告的訴訟請求。
二、未領取權屬證書房屋(預購房屋)轉讓的效力問題
要確認兩個案例中房屋買賣協(xié)議的效力,必須正確理解《城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條的規(guī)定。首先要澄明的一個問題是,“房地產(chǎn)不得轉讓”不等同于“房地產(chǎn)不得買賣”。該法第三十六條規(guī)定:“房地產(chǎn)轉讓,是指房地產(chǎn)權利人通過買賣、贈予或者其他合法方式將其房地產(chǎn)轉移給他人的行為?!币虼?,“房地產(chǎn)轉讓”應包括簽訂合同、付款、房屋交付,過戶登記等一系列債權行為和物權行為,所謂“不得轉讓”應理解為上述系列行為不能徹底完成,不能發(fā)生所有權轉移的合同履行目的,但不得據(jù)此認為法律禁止訂立預購房(期房)轉讓合同或所簽訂的合同一律無效。
此外,《城市房地產(chǎn)管理法》第四十五條:“商品房預售的,商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題,由國務院規(guī)定?!睆拇藯l的立法含義可以看出,預售商品房在取得權屬證書之前再行轉讓是可行的,否則應當明令禁止。其實,《城市房地產(chǎn)管理法》(草案)中曾明文規(guī)定禁止預售房再轉讓,但該法正式頒布時,卻又改為上述45條的規(guī)定,由此也可以看出我國法律對預售房再轉讓予以認可的基本精神。從上述兩案來看,雙方在簽訂協(xié)議時,被告的拆遷安置房尚未建成,但這并不該轉讓協(xié)議的效力,而且,以尚不存在或尚未實際取得的物作為標的物訂立合同,在現(xiàn)實生活中普遍存在,合同法也持肯定態(tài)度,典型的例子是融資租賃合同、期貨交易等。
當前理論界對于未辦理過戶手續(xù)的房屋買賣合同的效力問題已趨于統(tǒng)一,已認識到不動產(chǎn)登記只是物權變動的成立要件,而非買賣合同的生效要件。最高人民法院《關于適用中華人民共和國擔保法若干問題的解釋》也明確規(guī)定:“當事人未辦理登記手續(xù)不影響合同的效力,合同標的物的所有權及其他物權不能轉移。”這一做法的轉變有力地制止了一些借口不動產(chǎn)買賣未登記就主張合同無效,以追求更大利益的不誠信行為。而正確認識并區(qū)分預售房再轉讓合同的效力也有與之相同的效果。就上述兩案而言,雙方在簽訂賣房協(xié)議時對房屋權屬證書尚未領取的狀況是明知的,雙方對買賣房屋約定明確,產(chǎn)權亦無其他爭議,購買的房屋已交付原告入住,并且訴訟發(fā)生前被告已領取權屬證書的情況下如果仍然僵化地理解適用《城市房地產(chǎn)管理法》第三十七條規(guī)定,勢必會助長一種隨意悔約,違背誠信的不良社會風氣,也是對誠實信用原則的一種踐踏。